如何写劳务工程款纠纷代理词？

【为您推荐】江汉区律师 黄梅县律师 长安区律师 龙华区律师 崇州市律师 霍邱县律师 武陵区律师 鹤山市律师

在工程项目建设过程中，双方因劳务纠纷而打官司的事情经常发生，其中一方拖欠工程款是最常见的原因。这时，承包方为了更好的维权，会请个律师代理案件。那么代理律师如何写劳务工程款纠纷代理词？下面本站小编给大家提供了一篇相关范文。

工程款纠纷代理词

审判长、审判员：

贵院受理***公司诉***公司、**建设工程施工合同纠纷一案，我作为原告代理人，提出如下代理意见：

一、本案基本事实：原告***与被告***公司之间于2006年9月19日签订了《建设工程施工合同》(后查明是被告***借用被告***公司的名称和资质与原告签订的合同)，合同约定由被告***公司承包原告位于***的新厂区厂房基础和办公楼建筑施工，工程承包内容为土建、水、电、一般装饰等合同所含全部内容。合同工期为2006年9月19日至2007年6月30日;质量标准为合格;合同总价款为165万元(合同单价办公楼每平米500元、厂房基础为每平米50元)。同时原告与***公司签订了新厂区的《建设工程委托监理合同》，合同期限同上述建设工程合同期限。事实上在合同履行过程中被告并没有按照约定进行施工，并采取无端停工、“磨洋工”、唆使农民工闹事等总总手段拖延工期，以达到其变更合同价款的目的，为使新厂能如期完成、减少经济损失，无奈原告同意被告***工程有限公司于2007年7月31日提出的工程款结算方案。主要内容为：办公楼按690元每平方米的单价进行计算工程价款。原告同意了该方案，并实际履行了该方案，依据该结算方案支付工程价款。被告的目的达到后仍不罢休，在原告将近全额支付工程款的情况下仍不正常施工，依旧采取拖沓的态度企图让原告再增加工程价款。在合同约定工期满后，原告见被告仍无诚意继续进行合作，迫于无奈另行聘请了其他建筑公司继续建设新厂，由此原告遭受巨大经济损失。

二、根据上述事实原告提出如下诉讼请求：

(一)请求法院依法认定原告***公司与被告***公司之间于2006年9月19日签订的建设工程施工合同无效。理由如下：被告***在原审法院庭审过程中自认与***公司之间是挂靠关系，同时原告查明在上述合同实际履行过程中被告***公司“指派”的“项目经理”及“现场工程师”、“助理工程师”等相关施工人员都不是其公司员工。被告***借用被告***公司的名称和资质签订的合同因违反法律强制规定而无效，同时二被告之间应对给原告造成的经济损失承担连带责任。

(二)请求法院判决被告依法返还被告多支付的工程款211648.35元，并承担因被告的违约行为致使原告遭受的直接必要的经济损失，共计226000元。合计：437648.35元。理由如下：原被告之间约定的总工程价款为2220000(690元/㎡×3000㎡+50元/㎡×3000㎡)原告实际支付被告工程款2134168.35元，但是被告并未将该工程建完，根据***工程造价咨询有限公司作出的鉴定报告结论可以得出被告未完成工程量与总工程量的比例是13.4%(仅同意该鉴定报告得出的工程量之鉴定，不同意对工程造价进行的鉴定，因为原被告之家签订的是固定价款合同。)，所以根据双方对建设工程单价的约定可以得出被告未完成工程价款为297480元(2220000元×13.4%)。综上，被告应返还原告多支付工程款211648.35元。另外因被告的违约行为致使原告发生的12万元的继建损失;因被告的违约行为致使原告不能如期向新厂区搬迁而多支付厂房租金100000元;因原告的违约行为致使工期不能如期完成而多支付的监理费用6000元。

(三)请求法院判决被告依法承担向原告出具正规工程款发票的义务或者承担因不能开具正规发票而给原告造成的相应经济损失。

(四)请求法院酌情判决被告承担因工程完工后，不能进行正常验收有国家质检部门收取的必要费用。

(五)本案完全是有被告的违约行为造成，请求法院依法判决由被告承担本案的诉讼费用、鉴定费用。

综上所述，代理人认为，为了维护当事人的合法权益，请合议庭依法公正判决。

杨XX 律师

20XX年XX月XX日

从上面这篇范文，我们不难看出，在劳务工程款纠纷代理词上，一定要写清楚诉讼请求，基本理由和事实材料。对于拖延的工程款金额，自己因此受到的损失等都要给予明确。通常，代理律师也会要求我们提供尽可能多的材料，这样他才能如实的写好代理词。