正规的工程合同样书

正规的工程合同样书

发包人(全称) (以下简称甲方) 承包人(全称) (以下简称乙方) 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同并共同遵照执行。  一、工程概况  1、工程名称：  2、工程地点：  二、工程的承包形式及范围  1、轻包形式，按图纸要求施工  2、承包范围 所有材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责，将未完成的强弱电、消防、通风等(所有电的施工)，按图纸要求施工，直至完工验收合格为止。  三、合同数量及价款  1、按图纸要求  2、工程价款 总价款为壹拾万元正(100000.00)  四、合同期 开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日合同工 期总天数 天。期间如遇不可抗力因素的影响，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。  五、工程质量标准符合国家验收标准  六、付款方式 签订合同工人进场后，甲方预付生活费伍仟元(5000.00)，施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层)，剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。  七、施工组织与工期  1、乙方在收到甲方正式施工图纸后____日内向甲方提交施工方案，甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查，安排图纸技术交底。  2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方、监理对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符合时，甲方、监理有权限期改进，乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。  八、安全及文明施工与管理  1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范。  2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工，否则后果自负。  3、特殊工程需要持有劳动部门核发的上岗证，持证上岗。  4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方自行处理并承担全部经济责任。工期不得顺延。  5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理， 因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。  6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，并处理好劳资纠纷及相关问题，不得因此影响施工，以及不得给甲方造成不良影响，否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。  九、甲方责任  1、甲方必须遵守合同付款方式。  2、甲方为乙方劳务工人提供住宿。  3、如甲方原因造成停工，甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。  十、乙方责任  1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。  2、必须服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方名誉，如发生有故意损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议的行为，甲方有权要求乙方赔偿经济损失或承担违约责任，直至终止合同。  3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担担。  4、本工程的质保期________年，质保期内若发生质量问题，乙方应在接到甲方电话或书面通知____日内进场维修，____日内维修完毕，否则维修费从质保金中扣减，不足部分，乙方应予赔偿。质保期满，如无质量问题，质保金退还乙方，不计利息。  5、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。  6、乙方必须保护好已铺好的地板砖等，如有损坏，由乙方全部负责。 十 一、违约责任  1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。  2、甲方如迟延付工程款，应承担应付款部分的银行贷款利息。  3、乙方如延误工期，乙方应承担对甲方造成的经济损失。 十 二、附则  1、双方在本协议中未约定的，按国家法律规定执行。  2、本协议经双方签字盖章后生效，本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。  3、本协议一共四页一式 份，双方各执 份，具有同等法律效力。 发 包 人： 承 包 人： 住 所： 住 所： 身份证号： 身份证号：________年____月____日