施工中不可抗力因素怎么赔偿

一、施工中不可抗力因素怎么赔偿

1、因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

(2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2、法律规定：

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、不可抗力的主要因素有哪些

1、不可抗力因素之一：

不可预见性合同当事人对于不可抗力事件的发生必须根本无法预见。

如果能预见，或应该能够预见，则不构成不可抗力，例如某船运输一批货物从一海港到另一海港，船长出海前未听广播天气预报即开船，结果遇上风暴使货物受损。

该风暴对于船长来说就不是不可抗力。

因为作为海上运输的船长出海前应了解一下当天的天气预报，而天气预报已对该风暴作了预告，船长能够预见，却由于疏忽未注意应当承担货损的责任。

2、不可抗力因素之二：

不可避免性即使出现了不可预见的灾害，如果造成的后果是可以避免的，那么也不构成不可抗力，只有无法采取任何措施加以避免，才具有不可抗力的特征。

例如船在海上遇到风暴，附近就有避风港但不进去致使货物受损也需承担责任。

3、不可抗力因素之三：

不可克服性这是不可抗力的最后一个特征。

指当事人对该事件的后果无法加以克服，即毫无办法加以阻止这是不可抗力。

政府或社会行为，譬如政策的变化、国家出现政权的交替等。

以上就是小编为您整理的“施工中不可抗力因素怎么赔偿”的相关内容，我们可以知道，因不可抗力事件发生所导致的费用，发、承包双方应按相应的原则分别承担，并调整工程价款。

若您还遇到其它问题，欢迎上本站网的法律平台，咨询专业的律师。

网站地图

更多#建设工程纠纷相关法律知识

1.9w 浏览文章施工噪音可以要求赔偿吗施工单3.7w 浏览文章建筑合同违法分包该如何处罚,违法分包有哪些1.8w 浏览文章能否个人工程承包,个人工程承包合同纠纷怎么处理2.1w 浏览文章如何申请建筑工程纠纷仲裁1.8w 浏览文章建筑工程纠纷属于仲裁范围吗2.5w 浏览文章装修工程合同未约定违约金逾期如何处理1.9w 浏览文章总价合同承包人违约解除合同后工程款还需要支付吗2.4w 浏览文章上海建房施工纠纷律师收费标准是什么2.6w 浏览文章个人名义签订了建筑工程承包合同有效吗1.4w 浏览文章施工合同可以实施留置权吗1.7w 浏览文章建筑工程合同条款不明如何判决2.0w 浏览文章解除工程合同纠纷怎么打官司2.6w 浏览文章建筑工程装饰装修合同纠纷到哪里起诉1.9w 浏览文章建设工程承揽合同纠纷怎么打官司1.8w 浏览文章劳务纠纷和建设工程合同纠纷无法协商怎么处理？1.8w 浏览文章开发商违规建筑需要拆除吗1.7w 浏览文章建设工程内部承包合同纠纷是否属于专属管辖2.7w 浏览文章建设工程合同签订和实施的基本原则是什么3.1w 浏览文章装修公司未按合同施工可否起诉赔偿1.9w 浏览文章自然人能否承包工程,承包合同签了可以不履行吗

更多#施工合同纠纷相关

咨询不可抗力因素有哪些479次阅读图文不可抗力因素条款所谓不可抗力，在我国法律上是指“不能预见、不能避免和不能克服的客观情况”。不可抗力主要包括以下几种情形：（1）自然灾害、如台风、洪水、冰雹；（2）政府行为，如征收、征用；（3）社会异常事件，如罢工、骚乱。2024-02-251428次阅读文章施工中不可抗力因素如何赔偿2023.04.261458次阅读咨询各位律师：合同里提到“不可抗力因素”，“不可抗力因素”包括哪些？20300次阅读图文快递不可抗力因素快递因为一些不可抗力因素损坏或者消失。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、洪水、冰雹;政府行为，如征收、征用;社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。所谓不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2024-02-22969次阅读文章施工中不可抗力因素怎么赔偿2023.04.021641次阅读咨询合同中出现了不可抗力因素，合同法中的不可抗力因素是什么？19176次阅读图文不可抗力因素有哪些在一般情况下，不可抗力因素主要有三种情况：首先是严重的自然灾害，如大规模地震、海啸、飓风等；其次是重大的社会非正常事件，这些事件可能源于社会变动或突发状况，并非自然灾害或政府行为所引起；最后，某些法律意义上的政府行为对民事当事人日常活动产生的影响，与不可抗力相类似，因此应参照不可抗力事项进行处理。2024-03-031225次阅读文章施工中不可抗力因素要怎么样赔偿2023.05.011411次阅读咨询不可抗力因素主要有哪些1392次阅读加载更多更多

施工合同纠纷最新文章

建设工程专项法律服务合同要怎么收费？1992次阅读2024.03.04不办理施工合同备案有何后果1605次阅读2024.03.04建筑工程施工报验流程15111次阅读2024.03.04无效的建筑工程合同有哪些情形1972次阅读2024.03.04工程合同违约金一般是怎样的1114次阅读2024.03.04

遇到施工合同纠纷问题？本站专业律师 处理更可靠快速咨询律师权威解答查看更多同时合同的有效期也写了10年,想在合同里不明确开工日期,甲方确定不了开工日期,在签合同时,50万,中标一个改造工程?2024-03-28 17:59:09网友提问装修款6万9,想解除合同,我不想让他们负责装修了,只给了设计图,但是没有开工,签了合同,我家装修?2024-03-27 10:44:35网友提问我在理发店工作，当时工作的时候收我2000押金，干了4-5个月干不下去了走了押金还能退吗？2024-03-26 07:57:42网友提问某学校与甲建筑公司签订教学楼施工合同,合同履行过程中?2024-03-25 23:14:35网友提问装修公司未完成全部工程妥善验收，要求支付尾款金额，现上诉法院要求付款，不符合合同法哪项条例?2024-03-25 19:14:56网友提问建设图书馆一般用哪种类型的合同?2024-03-25 15:37:45网友提问我和别人签订了一个劳务合同，工作完了，对方不给钱，说他们验收没过，但是中途都是他给我说怎么做的?2024-03-25 11:55:45网友提问手工活押金拖着不给?2024-03-24 15:28:34网友提问1997做工程合同协议利息为年百分之18，2002年判决生效之今未结清?2024-03-24 13:12:01网友提问我是做土方车队的，还未签合同我就听他按排进场施工了，现在发现土方量太多就停了，他会不会给回我的机器台班费呢？2024-03-22 23:02:39网友提问